裝飾合同匯編9篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的裝飾合同9篇，歡迎大家分享。

裝飾合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：

　　第一條 所購裝飾材料基本情況：見附件

　　第二條 總價合同：

　　合同總價： 元，大寫（人民幣）；

　　第三條 質(zhì)量標準：

　　乙方保證所供產(chǎn)品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，乙方應隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。

　　第四條 供貨：

　　供貨時間及地點：按照甲方的`通知分批次供應。乙方在接到甲方書面通知之日起 3日內(nèi)將貨物送達甲方指定的地點。

　　第五條 安裝：

　　安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝);選擇乙方安裝的，安裝標準為 《北京市裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。

　　第六條 付款方式：

　　乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后，憑發(fā)票一次付清。

　　第七條違約責任：

　　1、甲方按規(guī)定時間及方式向乙方付款。如未按規(guī)定時間付款，每延期一天，則向乙方支付應付款項的5‰違約金。

　　2、工程竣工后，甲方應及時對乙方進行驗收，并在2個工作日內(nèi)完成驗收工作。每延期一天，則向乙方支付應付款項的5‰0違約金。

　　3、所供材料的品種、規(guī)格不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責退、換，由于上述原因延誤交貨時間，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。

　　4、如果乙方不能按合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。

　　5、乙方不能按合同規(guī)定時間交貨時，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。

　　第八條爭議解決方式：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、

　　消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第九條 本合同一式 肆 份，甲乙雙方各持 貳 份，自雙方簽字蓋章之日起生效 。本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。

　　甲方(章)：

　　簽訂時間：

　　乙方(章)： 簽訂時間：

裝飾合同 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：XXXXX。

　　2、居室規(guī)格：計XX平方米。

　　3、委托方式：包工包料。

　　4、工程開工日期：20xx年X月X日。

　　5、工程竣工日期：20xx年X月X日。

　　工程總天數(shù)：XX天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的'材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，此時或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設(shè)備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應該就是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

　　甲方在應付款日期不付款就是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，此時詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：年 月 日

裝飾合同 篇3

　　發(fā)包方(甲方)：____________

　　身份證號碼：_____________

　　聯(lián)系(通信)地址：__________

　　電話：___________________

　　手機：___________________

　　承包方(乙方)：____________

　　公司總部地址：___________

　　法定代表人：_____________

　　電話：___________________

　　法人營業(yè)執(zhí)照號：_________

　　資質(zhì)證書號：_____________

　　分公司(分部)地址：________ 營業(yè)執(zhí)照號：_____________

　　電話：___________________ 負責人：_________________

　　職務(wù)：___________________ 簽約人(或代理人)__________

　　電話：___________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：_________。

　　2、建筑面積：_________㎡。

　　3、戶型：____室_____廳____衛(wèi)，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內(nèi)容，以√或×表示，下同。)

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第_____種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。

　　5、施工內(nèi)容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

　　6、施工日期：_____年____月____日至____年_____月_____日。

　　7、合同付款：(大寫)_________元。竣工后據(jù)實復核結(jié)算□;合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_____元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款____ 元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務(wù)專用章"的收據(jù)或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　1、甲方自行設(shè)計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設(shè)計費(大寫)_____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設(shè)計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

　　3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè)，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。

　　5、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。

　　7、組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

　　2、若由乙方設(shè)計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃氣設(shè)施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。

　　4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用自負。

　　5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的`規(guī)定，做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。

　　6、保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。

　　7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監(jiān)理

　　本工程實行工程監(jiān)理，甲乙雙方共同委托____監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理，甲方付監(jiān)理費_____%，乙方支付____%□;甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同，由甲方支付監(jiān)理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

裝飾合同 篇4

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行�！钡�是，原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設(shè)施的義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的.安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇5

　　發(fā)包人(甲方)：(全稱)

　　承包人(乙方)：(全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、 工程概況

　　1.1 工程名稱： 。

　　1.2 工程地點： 。

　　1.3 工程內(nèi)容： 。

　　1.4 承包范圍： 。

　　1.5 承包方式：

　　□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見附件)

　　□乙方只包工

　　1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。

　　1.7 裝飾裝修施工面積： 。

　　二、工程質(zhì)量

　　2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或?qū)�業(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2 國家、北京或?qū)�業(yè)標準：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)

　　2.3 約定標準：

　　三、 工期

　　3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節(jié)假日

　　3.2 開工日期： 年 月 日。

　　3.3 竣工日期： 年 月 日。

　　3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內(nèi)予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　(2)工程量增加、設(shè)計變更的。

　　(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設(shè)備的。

　　(5) 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(6)甲方未按時支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的`。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內(nèi)批準乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內(nèi)容：

　　(1)提前的時間。

　　(2)乙方采取的技術(shù)措施。

　　(3)甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。

　　(4)實行新技術(shù)措施增加的費用。

　四、設(shè)計

　　4.1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式

　　□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

　　□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。

　　□由甲方委托的專業(yè)設(shè)計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件。

　　4.2 設(shè)計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設(shè)計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

　　4.2.2 由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。

　　4.2.3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。

　　4.2.4 設(shè)計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調(diào)整工程價款。

　　4.2.5 涉及設(shè)計變更的，設(shè)計圖紙?zhí)峁┓綉�給出變更設(shè)計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。

裝飾合同 篇6

　　發(fā)包人：

　　營業(yè)執(zhí)照號：

　　聯(lián)系方式：

　　住所：

　　承包人：

　　本工程設(shè)計人：

　　施工隊負責人：

　　聯(lián)系方式：

　　住所：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：___________________________________________________________________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：

　�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

　�。�2）餐廳裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表。

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　�。�1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　�。�2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。

　�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第四條 材料的提供

　　1、由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　2、由承包人提供的材料，設(shè)備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第五條 工程款支付方式

　　1、雙方約定支付工程款：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　賬號：

　　2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。

　　3、工程款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式發(fā)票。

　　第六條 發(fā)包人義務(wù)

　　1、開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、提供施工期間的水源，電源。

　　3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)。

　　5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第七條 承包人義務(wù)

　　1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、保護好原餐廳內(nèi)的陳設(shè)，保證餐廳內(nèi)上，下水管道的暢通。

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第八條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第九條 工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化和設(shè)計變更。

　�。�2）不可抗力。

　�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的.工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。

　　3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第十條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。

　　第十一條 工程驗收和保修

　　1、承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十二條 違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。

　　第十四條 具體規(guī)定

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條 其他約定事項：

　　________________________________________________________________。

　　第十六條 其他

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份。

　　發(fā)包人（簽字）：

　　經(jīng)辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　承包人（蓋章）：

　　經(jīng)辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

裝飾合同 篇7

　　發(fā)包方：XX建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方（yifang））

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、誠實信用的前提下就

　　裝修工程施工事項達成以下協(xié)議，以資共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.1工程名稱：。

　　1.2工程地點：。

　　1.3施工面積：。

　　二、工程承包范圍及工作內(nèi)容

　　2.1工程承包范圍：。

　　2.1.1（省略）。

　　2.2工程管理

　　2.2.1施工時，乙方（yifang）應確保工地附近現(xiàn)存的一切市政配套設(shè)施維持正常狀況、消防通道暢通等；如因工程引起上述設(shè)施的破壞，乙方應立即予以修復并通知甲方。乙方應保證工地附近居民生活不受施工影響。

　　2.2.2施工時，乙方應滿足工程所在地文明施工及環(huán)境保護等相關(guān)要求，確保工地及周圍區(qū)域安全、衛(wèi)生、整潔。乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土（及其他垃圾）裝運等工作。

　　2.2.3乙方已經(jīng)部分施工完畢的工程，需要采取相應的保護措施（如：地面鋪貼后應覆蓋保護膜）。

　　2.2.4乙方應根據(jù)甲方及監(jiān)理的要求及時修補缺陷，或根據(jù)施工圖紙的進行工程變更。

　　2.2.5乙方承包工程整體竣工后，應提供相關(guān)資料書面通知甲方驗收。

　　2.3材料及設(shè)備采購

　　2.3.1工程所需材料，除本合同附件《材料設(shè)備配置表》中特別注明外，由乙方負責采購提供。乙方采購的主材，應根據(jù)甲方書面要求提供樣品封存。

　　2.3.2（省略）。

　　2.3.3乙方進場的原材料、半成品等，必須提供原材料清單及相關(guān)質(zhì)量合格證明。上述原材料、半成品，應經(jīng)甲方驗收合格后方可使用；否則，甲方可以中止付款并不承擔違約責任，工程工期不予順延。

　　三、工程期限

　　3.1本工程開工日期為，竣工日期為。

　　3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的，期限予以相應順延；工程因乙方原因延期的，期限不得順延。

　　3.3（省略）。

　　3.4實際竣工日期以甲方、乙方、設(shè)計方、監(jiān)理方四方共同進行竣工驗收后簽認的竣工日期為準。

　　四、質(zhì)量與驗收

　　4.1工程質(zhì)量要求：優(yōu)良、合格。

　　4.2乙方應確保本工程質(zhì)量達到國家和地方現(xiàn)行的建筑、安裝工程施工及木結(jié)構(gòu)驗收規(guī)范、施工操作規(guī)范和質(zhì)量驗收標準，并保證可以一次性驗收通過。驗收標準如下：

　　1、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　2、《通風與空調(diào)工程施工驗收質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　3、《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　4、《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》

　　5、《木結(jié)構(gòu)工程施工驗收規(guī)范》

　　6、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》

　　7、室內(nèi)外裝飾施工圖、相關(guān)效果圖及照片

　　8、《材料設(shè)備配置表》及部分主材封樣照片

　　其他：

　　4.3隱蔽工程和中間驗收

　　4.3.1隱蔽工程和分項工程需要中間驗收的，乙方應提前24小時通知甲方駐工地代表，監(jiān)理、工地代表驗收合格簽字認可后方可進行下道工序施工。

　　4.3.2施工期間，甲方不定期對乙方所承包的工程質(zhì)量、進度、安全及現(xiàn)場文明施工管理等進行綜合檢查和考核。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，乙方應按甲方或監(jiān)理方要求進行整改，對于較為嚴重的質(zhì)量安全問題，甲方有權(quán)從工程款中每次扣除500~5000元。

　　4.4竣工驗收

　　甲方在收到乙方竣工驗收通知單及全部驗收文件后3日內(nèi)組織進行驗收。

　　五、工程價款、結(jié)算辦法及付款方式

　　5.1本合同總價款為：（大寫）元、

　　（小寫）元�？⒐を炇蘸细窈笠约住⒁译p方申請額為準。

　　5.2工程結(jié)算辦法：

　　5.2.1包工包料：。

　　5.2.2包清工：。

　　5.3付款方式

　　5.3.1工程開工后7日內(nèi)付給乙方員工每人50元生活費，其次按工程進度支付。工程竣工后支付至總價款的70%，驗收合格后支付至總價款的80%，審計完成后支付至總價款的95%.剩余總價款的5%為質(zhì)保金，于工程驗收合格后兩年屆滿后支付。

　　5.3.2（省略）。

　　六、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　6.1甲方權(quán)利和義務(wù)

　　6.1.1甲方委派為甲方管理人員代表，行使合同約定的`甲方權(quán)利，履行甲方的義務(wù)。

　　6.1.2提供《裝飾、裝修施工圖》圖紙，組織設(shè)計單位技術(shù)交底和施工圖會審，協(xié)調(diào)設(shè)計單位及時解決施工中的問題。

　　6.1.3監(jiān)督工程質(zhì)量和進度，檢查文明施工情況，組織隱蔽工程驗收、工程中間驗收和竣工驗收，辦理現(xiàn)場技術(shù)簽證。

　　6.1.4審查并確認乙方施工方案。

　　6.1.5根據(jù)乙方工程進度，向乙方按約定支付工程款。

　　6.1.7僅提供工程施工所需距施工現(xiàn)場30米的電源和水源，工程所需的施工用水、用電和通訊線路的接入及相關(guān)費用等，均由乙方負責。

　　6.2乙方權(quán)利和義務(wù)

　　6.2.1乙方委派為乙方項目經(jīng)理，代理行使合同約定的乙方權(quán)利，履行合同約定的乙方義務(wù)。任何對乙方項目經(jīng)理發(fā)出的指示，均視為有效地傳達給乙方。

　　6.2.2乙方應向甲方報送施工方案，經(jīng)甲方審批后實施。乙方對工程施工中的重要工作向甲方提出書面報告，甲方未在5個工作日內(nèi)作出書面答復，則乙方可以視為甲方同意乙方書面報告中的建議并據(jù)此作出決定。

　　6.2.3（省略）。

　　6.2.4本工程每分部工程完成后，乙方需向甲方以書面形式申請驗收；驗收合格后，乙方進行下一道工序。若甲方收到書面申請后7個工作日內(nèi)未組織驗收，乙方視為本分部工程合格可進行下一道工序。

　　6.2.5因乙方施工失誤造成工程質(zhì)量不合格或工程期限延誤，乙方承擔因此造成的全部損失，并承擔相應的違約金。

　　6.2.6加強施工現(xiàn)場管理，采取安全防范措施，如因自身管理原因在施工中出現(xiàn)甲方、乙方或第三方人身、財產(chǎn)損害所造成賠償?shù)�，乙方承擔賠償責任；甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方承擔賠償責任后，甲方將扣除的款項予以支付。上述賠償責任包括但不限于：損害賠償額、訴訟費用、律師費用及處理該事故的其他所有費用。

　　6.2.7乙方自行負責乙方現(xiàn)場管理人員及工人的食宿及工資、補貼等相關(guān)費用。因勞動爭議或甲方工人故意或過失造成甲方損害的，甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方工人和管理人員應統(tǒng)一著裝或其他標識。

　　6.2.8（省略）。

　　6.2.9成品保護要求：已竣工工程未交付甲方前，乙方按本合同約定負責對已完工工程的成品保護工作。期間發(fā)生損壞（含正常使用損耗），乙方負責修復。乙方在施工期間，損壞已交付的已完工工程成品，乙方負責修復或賠償。

　　6.2.11必須配備專職的安全員和質(zhì)檢員，為安全施工和工程質(zhì)量把關(guān)。

　　6.2.12提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證副本、資質(zhì)證書副本、法定代表人和授權(quán)代表以及項目經(jīng)理專業(yè)技術(shù)資格證、居民身份證復印件（均需要加蓋乙方印章）。

　　七、安全生產(chǎn)

　　7.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)定》，確保施工場地的人員和財產(chǎn)安全。

　　7.2乙方應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》及其條例規(guī)定，施工過程中防患未然，積極排查火災隱患。

　　7.3乙方違反上述法律、法規(guī)或規(guī)程發(fā)生安全或火災事故的，乙方應承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。

　　八、工程保修

　　8.1工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建設(shè)質(zhì)量保修辦法》執(zhí)行，保修期從甲方驗收合格之日起算貳年；驗收過程中需要整改的，從整改后驗收合格之日起算。

　　8.2保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在甲方（或甲方指定的物業(yè)公司）通知后24小時內(nèi)，與甲方有關(guān)人員查看現(xiàn)場；查看現(xiàn)場后24小時內(nèi)提出書面處理方案，復雜、重大維修項目應在兩天內(nèi)提出書面處理方案。處理方案經(jīng)甲方同意后，按約定及時完成維修任務(wù)。

　　8.3（省略）。

　　8.4除非不可抗力或甲方原因，乙方未逾期完成維修任務(wù)或的，每遲延一日向甲方支付200元違約金。

　　8.5保證期內(nèi)，工程質(zhì)量缺陷或維修工作造成他人人身、財產(chǎn)損害的，按照6.2.6款處理。工程保修條款中未約定的其他事項，依照本合同其他相應條款處理。

　　8.6保修期滿，經(jīng)甲方（或甲方指定的物業(yè)管理部門）驗收后，退還剩余的質(zhì)保金。質(zhì)保金不計利息。

　　九、違約責任

　　9.1本合同生效后，除非不可抗力和本合同另有約定任何一方不得單方解除合同。單方解除合同的，要承擔對方所有損失，并向?qū)Ψ街Ц侗竞贤�總價款10%的違約金。

　　9.2乙方如不能按本合同約定完成本工程，應向甲方承擔逾期違約金。每逾期一天，在30日以內(nèi)的，乙方按工程總價款萬分之五向甲方累積支付違約金；超過30日以外的，乙方按工程總價款千分之一向甲方累積支付違約金。

　　9.3（省略）。

　　9.4除專業(yè)設(shè)備、安防、櫥柜等常規(guī)另行分包項目外，事先未取得甲方同意，乙方不得將本合同工程轉(zhuǎn)包、分包。否則，甲方有權(quán)解除合同，并拒絕支付乙方轉(zhuǎn)包及分包部分工程的工程款。乙方同時應向甲方承擔工程總價款20%的違約金。

　　9.5甲方未按時支付工程款、結(jié)算款的，每逾期一天，應按應付而未支付工程款的千分之五累積承擔逾期付款違約金。

　　十、爭議處理

　　甲乙雙方在爭議出現(xiàn)后協(xié)商不成的情況下選擇以下第種解決方式：

　　1、提交仲裁委仲裁；

　　2、向甲方住所地法院起訴。

　　十一、合同附則

　　11.1本合同經(jīng)雙方法定代表人（授權(quán)代表）并加蓋法人公章或合同專用章后生效。

　　11.2本合同一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份，具體同等法律效力。

　　11.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議和合同附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定（授權(quán)）代表人：法定（授權(quán)）代表人：

　　年月日年月日

　　責任編輯：米、小陽

裝飾合同 篇8

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　受托方： (以下簡稱乙方)

　　甲方因裝修工程的需要，委托乙方進行室內(nèi)裝修設(shè)計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、設(shè)計工程概況

　　1.設(shè)計工程名稱： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心

　　2.設(shè)計工程地點： 白銀市景泰縣

　　3.設(shè)計工程面積約： 162 ㎡

　　4.設(shè)計工程范圍： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心室內(nèi)裝飾工程設(shè)計

　　二、設(shè)計時間:

　　1.設(shè)計期限：

　　設(shè)計期限為 15 天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計算，到向甲方交付全套設(shè)計圖紙之日為止。因甲方變更設(shè)計要求或?qū)σ曳揭庖娢醇皶r答復，其耽誤的時間應從合同約定的設(shè)計期限中相應扣除。

　　2.設(shè)計交圖步驟及時間：

　　(1)甲、乙雙方當面協(xié)商滿意后確定設(shè)計詳細內(nèi)容及金額，即簽定本合同，同時支付定金人民幣 20xx 元。乙方收到定金后 7 天內(nèi)，向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位草圖，如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。

　　(2)乙方向甲方提供全套正式設(shè)計施工圖紙，甲方簽字確認設(shè)計施工圖后即支付設(shè)計費尾款。

　　三、 提交成果

　　1 裝修設(shè)計方案圖 1套

　　2裝修施工圖 1套

　　四、 雙方責任

　　1.甲方應按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費。

　　2.甲方應將設(shè)計要求準確、簡明扼要的`告之乙方設(shè)計人員，并不得隨意變更(除了合理的變更)。甲方變更設(shè)計委托事項或因提交的資料錯誤，或?qū)λ�提供資料作較大修改，造成乙方設(shè)計返工，除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同)，重新明確有關(guān)條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。

　　3.甲方應到乙方公司所在地提出設(shè)計要求、簽定合同、看圖定樣、支付設(shè)計費。

　　4.乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。

　　5.乙方應本著認真負責的精神，按照甲方的要求完成設(shè)計。

　　7.若甲方未能按時支付設(shè)計費，乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。

　　8、乙方未履行本合同規(guī)定的任何一項義務(wù)視為根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方并賠償甲方因此造成的損失。

　　五、 設(shè)計費金額、支付時間與方式

　　1.設(shè)計費總額：人民幣 貳萬肆仟伍佰元整 (小寫：￥ 24500 元)

　　2.支付時間：

　　(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣￥ 20xx 元。

　　(2)甲方確認簽字整套施工圖，驗收合格，一次性付清剩余款項。

　　六、 違約責任和爭議的解決

　　1.甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后，未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費，或乙方無特殊情況延遲交付圖紙，均應視為違反合同約定。按每日100元予以處罰。

　　2.合同生效后，甲、乙方無故要求終止或解除合同時，應以雙倍定金賠償無過錯方(不可抗力除外)

　　3.甲、乙雙方在履行合同過程中，如有爭議，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成任何一方可向合同簽訂地法院提出訴訟。

　　七、 合同效力

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同經(jīng)雙方簽字后生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　負責人： 負責人：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

裝飾合同 篇9

　　甲方：(下稱甲方)乙方：(下稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修裝飾工程項目，達成以下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：。

　　二、工程造價：工程總承包價約人民幣元。其中單價按雙方確認的工程預算表，工程量按實結(jié)算，拆除及清運廢土項目包括本項目所有應拆除和清運的范圍。

　　三、施工工期：個日歷天(自年月日開工至年月日完工，其中一期工程應于年月日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影響，工期相應順延。)

　　四、乙方必須按甲、乙雙方確定的.設(shè)計方案和國家建筑行業(yè)施工技術(shù)要求進行制作、安裝。乙方施工人員進駐工地現(xiàn)場須服從甲方工程管理人員安排，遵守甲方的規(guī)章制度，自覺清理現(xiàn)場衛(wèi)生，做到安全、文明施工。

　　五、付款方式：本合同簽訂之日甲方先付給乙方備料款人民幣元。余額待工程完工驗收合格天內(nèi)付清。

　　六、工程質(zhì)量標準：乙方必須根據(jù)甲方提供設(shè)計施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料，按國家有關(guān)施工規(guī)范、施工技術(shù)操作規(guī)程精心施工，所用材料質(zhì)量必須達到設(shè)計要求及甲方確定的樣品要求。

　　七、工程質(zhì)量保修：工程質(zhì)量保修期為一年，自驗收合格之日起計，在保修期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應當天派人到現(xiàn)場無償修復。

　　八、違約責任：工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，乙方負責無償維修或返工，因維修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方應向甲方按工程總造價千分之五，償付逾期違約金;工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用，乙方每逾期一天應向甲方支付違約金元。甲方如不能按時付款，工期順延，所造成的后果由甲方負責。

　　九、因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　十、其它約定事項：工程項目如有數(shù)量增減或改動，在裝修過程中共同協(xié)商解決。

　　十一、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份(含設(shè)計平面圖、預算表各一份)。，具有同等效力，合同自雙方簽訂之日起生效。

　　十二、補充條款：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

建筑裝飾合同04-06

裝飾合同最新02-09

外墻裝飾合同02-07

裝飾公司合同02-19

裝飾合同通用02-14

裝飾設(shè)計合同06-20

裝飾材料合同12-01

飯店裝飾合同02-13

裝飾公司合作合同10-21

酒店裝飾裝修合同03-14