工程承攬合同通用

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的工程承攬合同通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程承攬合同通用1

　　甲方：______________________聯(lián)系電話：______________________

　　乙方：______________________聯(lián)系電話：______________________

　　甲乙雙方經友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

　　硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

　　硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責任

　　(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

　　(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。

　　4、乙方責任

　　(1)甲方調試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的.的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方_____的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。

　　5、其他事項

　　(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6、違約責任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!

　　甲方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

工程承攬合同通用2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將 _________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：_________

　　2、承包內容：_________

　　3、承包范圍及說明：_________

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：_________

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：_________

　　四、工期及說明：

　　根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為 _________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。

　　7、對于施工過程中所發(fā)生的`一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協(xié)議經甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同06-13

工程承攬的合同11-30

建設工程承攬合同01-16

【熱門】工程承攬合同04-20

工程承攬合同【熱】04-07

工程承攬合同【熱門】04-07

【薦】工程承攬合同04-13

工程承攬合同【薦】04-13

護欄工程承攬合同09-14