- 相關(guān)推薦
最新的裝飾工程合同書
隨著人們法律意識的加強，合同的地位越來越不容忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的最新的裝飾工程合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新的裝飾工程合同書1
委任人：
施工人：
本裝飾工程經(jīng)雙方充分溝通友好協(xié)商的情況下簽訂本合同書，共同遵守如下內(nèi)容：
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程項目內(nèi)容：
四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣(大寫)：
六、 付款方式：
1、 首期60%
2、 中期37%
3、 尾期3%
4、工程結(jié)束后，在甲方工程驗收合格三個工作日內(nèi)甲方應(yīng)付乙方工程造價余額(共計： 元)
七、 材料設(shè)備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個良好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理到小區(qū)指定位置。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工，如有變動需和甲方共同協(xié)商決定。否則所造成的損失由乙方負責。
2、 乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料樣品明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部分。
3、 施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的.增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、 乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負責。
5、 如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量：
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2、 由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3、 由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4、 裝飾工程質(zhì)量保修 年。
十、工程驗收：
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違反本合同的條款，所造成的損失，均由違反方負責賠償給守約方。
十二、施工配合：施工過程所有當?shù)匦姓块T的協(xié)調(diào)工作由甲方協(xié)調(diào)解決。
十三、備注：本合同有不詳之處，甲、乙雙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。(本合同及預(yù)算不包含稅金)
十四、其他約定：
十五、本合同報價表一式 份，甲、乙方雙方各執(zhí) 份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)
代 表 人： 代 表 人：
日 期： 日 期：
最新的裝飾工程合同書2
甲方： (委托人)
乙方： (承包人)
經(jīng)雙方友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，甲方裝飾裝修工程有關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
第一條：承包內(nèi)容
1. 工程承包方式：包工包輔料
2. 開工日期： 竣工日期：
3. 工程總造價：
第二條：雙方責任
1. 甲方提供水電
2. 甲方對工程質(zhì)量，進行精度監(jiān)督檢查，對所有進場材料進行驗收，驗收合格，方可使用。
3. 乙方必須根據(jù)甲方要求進行施工。
4. 在施工過程中，出現(xiàn)的安全事故由乙方全部承擔，甲方概不負責。
第三條:付款方式
乙方進場一星期后甲方付給乙方人民幣 工程途中付款人民幣 工程全部結(jié)束后驗收合格支付全部余款。
甲方(簽字)
乙方(簽字)
簽訂日期 年 月 日
【最新的裝飾工程合同書】相關(guān)文章：
裝飾工程合同書08-30
裝飾裝修工程合同書08-09
裝修裝飾工程合同書07-27
方圓裝飾工程合同書12-17
建筑裝飾工程合同書03-14
裝飾工程施工合同書09-24
裝飾工程合同書(15篇)04-19
裝飾工程合同書15篇04-01
建筑裝飾工程施工合同書范本03-25