- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同通用15篇
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來(lái)越多,在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編整理的工程承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

工程承攬合同1
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點(diǎn):
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5.工期:按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià):
2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的.__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無(wú)息付清。
4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭(zhēng)議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題,在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
工程承攬合同2
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的`要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu),并符合國(guó)家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)70000元) (2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開(kāi)戶行:
帳號(hào):
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同3
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī),乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě):元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的`作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同4
甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的.廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
工程承攬合同5
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責(zé),確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠(chéng)信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達(dá)成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù),施工過(guò)程中所需的'腳手架及吊車(chē)由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。
五、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工,施工過(guò)程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收,確認(rèn)合格,施工完畢驗(yàn)收完畢。
六、 工程開(kāi)竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費(fèi),主鋼立完,甲方支付人工費(fèi)總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費(fèi)的_____%,在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng),若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費(fèi),乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方指派____________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國(guó)治安法》及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮,不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé),在施工期間,乙方應(yīng)理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同6
甲方:
乙方:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,并經(jīng)充分協(xié)商,就泗陽(yáng)縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購(gòu)及安裝項(xiàng)目相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項(xiàng)目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)該顯示系統(tǒng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總費(fèi)用。
二、項(xiàng)目類(lèi)型、費(fèi)用構(gòu)成
顯示屏項(xiàng)目總費(fèi)用為:578138.00元。大寫(xiě):伍拾柒萬(wàn)捌仟壹佰叁拾捌元
具體構(gòu)成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價(jià)8800,合價(jià)381304.00元
小計(jì):¥381304.00元,大寫(xiě):叁拾捌萬(wàn)壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺(tái)灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍(lán),亮度需滿足標(biāo)書(shū)中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構(gòu)、外設(shè)、控制系統(tǒng)等費(fèi)用
包括:鋼結(jié)構(gòu)(框架結(jié)構(gòu)、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設(shè)備(音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等。
小計(jì):¥196834元,大寫(xiě):拾玖萬(wàn)陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高項(xiàng)目總費(fèi)用。
4、乙方報(bào)價(jià)應(yīng)是招標(biāo)文件所確定的招標(biāo)范圍內(nèi)的全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容的價(jià)格體現(xiàn),投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括全部費(fèi)用,任何漏報(bào)、少報(bào)的費(fèi)用均視為已包含在報(bào)價(jià)中,以后不得追加任何費(fèi)用。
三、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)顯示屏的運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、乙方承擔(dān)的具體工作。
(1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運(yùn)輸。
(2)顯示屏的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試。
。3)對(duì)甲方操作人員的培訓(xùn)。
3、甲方承擔(dān)的具體工作。
。1)及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離。
。2)甲方責(zé)施工用電和顯示屏及其控制設(shè)備用交流電源的`協(xié)調(diào)。
。3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
。4)在顯示屏安裝、調(diào)試開(kāi)始時(shí),即派出熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。
四、項(xiàng)目維護(hù)
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)顯示屏進(jìn)行終身維護(hù)、屏體免費(fèi)維修兩年(自顯示屏安裝并驗(yàn)收合格后三日算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費(fèi);顯示屏外圍設(shè)備的質(zhì)保期執(zhí)行供應(yīng)商的相應(yīng)規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問(wèn)題,乙方在接到甲方通知后24小時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。
五、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收
1、顯示屏系統(tǒng)項(xiàng)目期總計(jì)30工作日,從乙方收到甲方預(yù)付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi),甲方應(yīng)對(duì)整個(gè)顯示屏項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款及顯示屏技術(shù)規(guī)范,乙方需提供整個(gè)項(xiàng)目各個(gè)部分的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,以保證項(xiàng)目整體的質(zhì)量問(wèn)題。
3、驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)顯示屏采購(gòu)及安裝項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并由雙方代表在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章。
4、項(xiàng)目完工后,乙方需向甲方提供整個(gè)采購(gòu)安裝項(xiàng)目的走線分布、框架結(jié)構(gòu)等相關(guān)圖紙,供甲方備用存檔。
六、項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個(gè)工作日內(nèi),甲方預(yù)付乙方項(xiàng)目款20%,計(jì):¥115627元,大寫(xiě):拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,甲方在五個(gè)工作日內(nèi)將工程總價(jià)50%付給乙方,計(jì):¥289069元。大寫(xiě):貳拾捌萬(wàn)玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方再付乙方工程總價(jià)20%,計(jì):¥115627元,大寫(xiě):拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項(xiàng)目總價(jià)余款10%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期到期后十個(gè)工作日付清,計(jì):¥57813元,大寫(xiě):伍萬(wàn)柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
工程承攬合同7
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的.關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件,遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn):___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開(kāi)工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
。1)施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工;
(2)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動(dòng);
。3)人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價(jià)款
工程總價(jià):_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理,確保安全施工無(wú)事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進(jìn)度,安全,服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對(duì)方的`一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同9
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構(gòu):----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣: 萬(wàn)元 , (大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
。2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
。3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價(jià)款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的.,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí);
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過(guò)24小時(shí),影響正常施工時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、xx年xx月xx日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3 日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
。1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后,以書(shū)面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效;
。2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
。3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
。4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
。5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
。6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
。1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
第七條施工與設(shè)計(jì)變更
正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
第十條工程驗(yàn)收
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計(jì)息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,
作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門(mén)顏色:
4、內(nèi)門(mén)顏色
建設(shè)單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
電話:
身份證號(hào):
日期:日期:
工程承攬合同10
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫(xiě)金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的`以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同11
委托單位:
承攬單位:
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附屬文件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫(xiě)金額:圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日,時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的'準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
工程承攬合同12
甲方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務(wù): 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價(jià)款 元,工程總價(jià)款計(jì) 元。
3、承包方式:承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理,如延誤工期,其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項(xiàng)目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價(jià)款外,應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的`30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同13
承攬方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話:________________
法定代表人:________________職務(wù):________________
定作方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話:________________
法定代表人:________________職務(wù):________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:_________________承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的__________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項(xiàng)處理:_________________
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:_________________
代表人:_________________
__________年__________月__________日
工程承攬合同14
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 承包人: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門(mén) 元/樘,(此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費(fèi)用,包括工人工資、材料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤(rùn)、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價(jià)一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門(mén)必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成;
3、在施工過(guò)程中,乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方不以結(jié)算,一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門(mén)窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評(píng)定得分必須達(dá)到90%以上,乙方施工部分在交驗(yàn)時(shí)達(dá)到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi);材料:材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場(chǎng)合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測(cè)報(bào)告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個(gè)月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結(jié)算方式:
。1)本工程預(yù)付款元;
。3)全部門(mén)窗安裝完畢,待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個(gè)月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付。
八、工程驗(yàn)收與結(jié)算
1. 本合同項(xiàng)下門(mén)窗安裝工程竣工驗(yàn)收,以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說(shuō)明書(shū),國(guó)家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。
2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)。
3. 甲方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)后七天內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,為驗(yàn)收不合格。乙方須對(duì)驗(yàn)收不合格的部分返工,費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期超過(guò)本合同約定期限的,乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān),驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級(jí)教育、安全技術(shù)交底,凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員,必須服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場(chǎng)管理的`一切規(guī)章制度,配帶安全設(shè)施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清,保證制安現(xiàn)場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰,由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī),嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場(chǎng)施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān);乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時(shí),由項(xiàng)目部對(duì)乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的,項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),做好防護(hù)措施,防止事故擴(kuò)大、蔓延,同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)洞口尺寸的實(shí)測(cè)、復(fù)核工作。
。1)乙方在門(mén)制作前,應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè),并提交甲方審核確認(rèn),但甲方的審核確認(rèn)并不視為對(duì)該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
。2)乙方在門(mén)安裝前,應(yīng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測(cè),如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報(bào)告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場(chǎng)條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),且不予延長(zhǎng)工期,不予增加任何費(fèi)用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對(duì)該工程的統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔,并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時(shí)應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對(duì)工程所需門(mén)窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。
3、雙方確認(rèn):對(duì)于涉及工程價(jià)款的確認(rèn),雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護(hù)
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗(yàn)收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù),均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用,如有損壞,均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。
工程承攬合同15
定作方:____有限公司,法定代表人:___營(yíng)業(yè)地址:____3號(hào)。
承攬方:___,男,漢族,xxxx年x月xx日生,住址:___。電話:135386xxxxx。
簽訂地:__市__鎮(zhèn)
簽訂時(shí)間:20xx年7月20日
一、項(xiàng)目名稱
任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項(xiàng)目名稱:___公司位于___3號(hào)廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)、廠區(qū)墻面改造、車(chē)間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價(jià)金:200000元整(大寫(xiě):貳拾萬(wàn)圓),不含稅,此價(jià)格為包干價(jià)。
完成期限:要求20xx年x月xx日完工
二、項(xiàng)目的'內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
按通用標(biāo)準(zhǔn)和定作人的現(xiàn)場(chǎng)要求。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
墻身主體牢固、安全,墻面不能開(kāi)裂、脫落,其它各項(xiàng)滿足通用標(biāo)準(zhǔn)。具體以雙方另行協(xié)商為準(zhǔn)。
四、結(jié)算方式及期限
合同簽訂三日內(nèi)支付總價(jià)金的20%;工程完工并驗(yàn)收后支付剩余款項(xiàng)。
五、質(zhì)保及違約責(zé)任
主體工程質(zhì)保壹年,從驗(yàn)收通過(guò)后起算。
一方有違反本合同約定的,向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭(zhēng)議盡量友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
定作方: 承攬方:
代表人:
【工程承攬合同】相關(guān)文章:
工程承攬合同06-13
護(hù)欄工程承攬合同09-14
工程承攬合同(15篇)12-01
土方工程承攬合同02-18
建設(shè)工程承攬施工合同01-11
工程承攬合同范本08-19
工程承攬合同(匯編15篇)12-01
工程承攬合同集錦15篇06-22
工程承攬合同(通用15篇)06-27