建設施工工程合同糾紛答辯狀

　　答辯狀是被告(人)、被反訴人、被上訴人、被申請(訴)人針對起訴狀、反訴狀、上訴狀、再審申請(訴)書的內容，在法定期限內根據事實和法律進行回答和辯駁的文書，是訴狀中使用頻率最高的文種之一。下面給打擊帶來建設施工工程合同糾紛答辯狀范本，歡迎閱讀借鑒!

　　建設施工工程合同答辯狀

　　答辯人：周**，男，39歲，漢族，住黃*區(qū)黃*辦事處周花園社區(qū)h

　　代理人：王軍律師 135 0180 99 23 上海君然律師事務所

　　因山東玉皇農業(yè)科技有限公司訴我建設工程施工合同糾紛一案，現答辯如下：

　　一、答辯人已經按照合同約定履行了綠化種植義務。雙方于2012年2月29日簽訂的玉皇新村綠化工程施工合同，明確約定了合同工期為2012年3月29日至2012年4月8日。答辯人在合同規(guī)定的期限內完成了綠化種植義務，并通過了原告驗收。原告于2012年7月10日按照約定支付了總工程款的50%，即原告訴稱的96906元。此款項支付了是答辯人履行種植部分義務的工程款，是總工程款的一半，并非全部工程款。因此，根據合同約定及法律規(guī)定此款項不應當返還。

　　二、答辯人對草坪維護管理了三個月，原告應當支付這部分費用。在完成合同約定的種植工作后，答辯人從2012年4月9日起對合同約定的草坪進行了為期三個月的維護和管理。并因此發(fā)生了較大數額費用，原告因此獲得利益。原告應將此費用支付答辯人。

　　三、答辯人撤出草坪管理是經過原告同意，并將管理權交給原告的。因原告測算工程面積不合理、不提供維護水源等原因，答辯人向原告提出交涉。根據雙方協商，答辯人按照原告要求寫了書面申請，將草坪的維護管理工作交給玉皇新村項目部劉**、陳**等人，并約定由二人領取剩余工程款。在交付草坪管理權時，原告對草坪狀況并無異議，答辯人還將用于維護草坪的草坪機兩部一并交給了項目部。此后，原告從未與答辯人就此事進行聯系。由于原告疏于管理，為推卸責任將答辯人起訴。

　　四、原告現將本案爭議草坪管理權另行發(fā)包給他人。如果原告否認答辯人將管理權交還的事實，那么，首先應當向法院主張要求答辯人繼續(xù)進行維護管理，而不應要求返還工程款。原告一方面訴稱雙方未解除該合同，另一方面又將該合同涉及的草坪管理工程另行發(fā)包，本身就是一種違約行為。原告首先應當對自己的違約行為承擔違約責任。

　　綜上，答辯人已按合同約定工期完成綠化種植義務，原告支付的是種植工程的工程款，因此，答辯人無須返還。應當駁回原告訴訟請求，訴訟費由原告自擔。另外，原告應當支付答辯人所支出的草坪維護管理部分的費用，原告對此保留訴權。

　　此　致

　　黃*區(qū)人民法院

　　答辯人： 周XX

　　二零一六年一月二十日

【建設施工工程合同糾紛答辯狀】相關文章：

最新建設工程施工合同糾紛訴狀09-06

建設工程施工合同糾紛起訴狀11-18

租賃合同糾紛答辯狀10-26

合同糾紛答辯狀范文10-26

租房合同糾紛答辯狀10-26

2022合同糾紛答辯狀12-02

貸款合同糾紛答辯狀10-05

關于合同糾紛答辯狀精選05-15

合同糾紛答辯狀范文精選06-26

合同糾紛答辯狀范文06-26